ΣΥΜΦΩΝΙΑ Αρ. ___

για την εκτέλεση της παραγγελίας

Μόσχα "___" ________ 2017

______________, εφεξής καλούμενος ως «Πελάτης», εκπροσωπούμενος από τον ___________________, ενεργώντας με βάση τους Κανονισμούς και το Πληρεξούσιο Αρ. νομικά πρόσωπααναφέρεται το πλήρες όνομα, η νομική μορφή, το OGRN, η τοποθεσία· για μεμονωμένους επιχειρηματίες - επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κύρια πολιτεία αριθμός μητρώου ατομικός επιχειρηματίας(OGRNIP); Για άτομα- επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, στοιχεία εγγράφου ταυτότητας, τόπος κατοικίας), εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενος από τον ______________, ενεργώντας βάσει του ________________, από την άλλη πλευρά, συλλογικά αναφερόμενος ως ο «Συμβαλλόμενα Μέρη» και κάθε Μέρος χωριστά, με βάση την απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθ.

1. Αντικείμενο και σκοπός της συμφωνίας

1.1. Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκπληρώσει εργασίες για τον καθαρισμό της οροφής κατά μήκος της περιμέτρου σε πλάτος 1,5 m από την άκρη από χιόνι, παγάκια και πάγο __________________________, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Αρ. 1) και την Εκτίμηση Εργασίας (Παράρτημα Αρ. 2), και ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει για την εργασία που εκτελείται στις τιμές που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία.

2. Τιμή συμβολαίου.

2.1. Η τιμή της Συμφωνίας είναι _______ (_____) ρούβλια __ (___) καπίκια, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ - _____%, _______ (______) RUBLES __ (___) KOPEEKS (εφεξής η τιμή της σύμβασης).

2.2. Το τίμημα της Σύμβασης περιλαμβάνει το συνολικό κόστος όλων των υπηρεσιών που καταβάλλονται από τον Πελάτη στον Ανάδοχο για την πλήρη εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του να παρέχει υπηρεσίες βάσει της Σύμβασης.

2.3. Η πληρωμή βάσει της Συμφωνίας πραγματοποιείται σύμφωνα με πληρωμές χωρίς μετρητάμε μεταφορά από τον Πελάτη μετρητάστον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου που ορίζεται στο άρθ. 7 της παρούσας Συμφωνίας.

2.4. Σε περίπτωση αλλαγής στον τρέχοντα λογαριασμό του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Πελάτη εντός 1 (μίας) εργάσιμης ημέρας, αναφέροντας τα στοιχεία του νέου τραπεζικού λογαριασμού. Διαφορετικά, όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά κεφαλαίων από τον Πελάτη στον λογαριασμό του Αναδόχου που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2.6. Οι υποχρεώσεις του Πελάτη να πληρώσει το Τίμημα της Σύμβασης θεωρούνται εκπληρωμένες από τη στιγμή που διαγράφονται τα κεφάλαια στο ποσό ίσο με το Τίμημα της Σύμβασης από τον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη που ορίζεται στο άρθρο. 7 της παρούσας Συμφωνίας.

2.7. Η πληρωμή του τιμήματος της σύμβασης πραγματοποιείται από τον Πελάτη με βάση ένα σωστά εκτελεσμένο και υπογεγραμμένο από τα δύο μέρη Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εργασιών (Παράρτημα Αρ. 3 της παρούσας Συμφωνίας) εντός 10 (δέκα) τραπεζικές ημέρες. Εάν δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατά την περίοδο αναφοράς (μήνας) λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων, δεν καταβάλλεται πληρωμή για αυτήν την περίοδο (μήνα). Η πληρωμή του τελευταίου μήνα θα γίνει με καθυστέρηση 180 ημερών, μέχρι την αποζημίωση για ζημιές που θα ανακαλυφθούν στο διάστημα αυτό.

2.8. Εάν ο Πελάτης εντοπίσει τυχόν ασυνέπειες μεταξύ των υποβληθέντων εγγράφων και των όρων της σύμβασης, έχει το δικαίωμα να μην πληρώσει για τις υπηρεσίες έως ότου ο Ανάδοχος παράσχει έγγραφα που έχουν εκτελεστεί σωστά.

3. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών.

3.1 Περίοδος ολοκλήρωσης εργασιών: από Δεκέμβριο 2016 έως Μάρτιο 2017.

4. Υποχρεώσεις των μερών και ποιότητα της εργασίας που εκτελείται.

4.1. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

4.2. Ο ερμηνευτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες συμπεριφοράς και εσωτερικούς κανονισμούς, που λειτουργούν στην επικράτεια του Πελάτη, καθώς και καθορισμένες απαιτήσειςπροστασία της εργασίας, πυρασφάλεια, μέτρα για την εξασφάλιση περιβαλλοντική ασφάλεια. Ευθύνη για την ασφαλή οργάνωση της εργασίας και τη διαθεσιμότητα κονδυλίων προσωπική προστασίαΤο προσωπικό του Αναδόχου βαρύνει τον Ανάδοχο.

4.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί εργασίες χωρίς να διαταράσσει τον λειτουργικό σκοπό του κτιρίου (χωρίς να μετατοπίζει ή να διαταράσσει το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό εργασίας των εργαζομένων του Υποκαταστήματος).

4.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί εργασίες κατά τις ώρες που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη και υποχρεούται να εκτελεί εργασίες υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπροσώπου του.

4.5. Ο Ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο εργαζομένων που προσλαμβάνονται για την εκτέλεση των εργασιών, που συμφωνείται με τον Αρχιμηχανικό του Κλάδου.

4.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν εύλογου αιτήματος του Πελάτη, να φροντίζει για την άμεση αντικατάσταση του προσωπικού που παρέχει εσφαλμένα υπηρεσίες.

4.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει στη σύμβαση όλα τα αντίγραφα έγκυρων αδειών εργασίας για εργασίες σε μεγάλο υψόμετρο, αντίγραφα αναρριχητικών βιβλίων των υπαλλήλων του που εκτελούν εργασίες στο χώρο του Πελάτη. Όλα τα αντίγραφα με τη σφραγίδα και την υπογραφή του Αναδόχου συντάσσονται ως παραρτήματα της Σύμβασης.

4.8. Ο Ανάδοχος παρέχει στους υπαλλήλους του όλα τα απαραίτητα εργαλεία, υλικά και εξοπλισμό για την εκπλήρωση της σύμβασης.

4.9. Όλοι οι εργαζόμενοι στον Ανάδοχο πρέπει να υποβάλλονται σε εκπαίδευση ασφάλειας και προστασίας της εργασίας.

4.10. Ο Πελάτης δεν ευθύνεται για τις ενέργειες των εκπροσώπων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση εργασιών στην επικράτεια του Υποκαταστήματος.

4.11. Ο πελάτης αναλαμβάνει να αποδεχθεί και να πληρώσει για την εργασία εγκαίρως.

4.12. Κατά την εκτέλεση εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου και άλλων νομικών πράξεων για την ασφάλεια των εργασιών. Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για παραβίαση αυτών των απαιτήσεων.

4.13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες των εποπτικών αρχών.

4.14. Ο πελάτης λαμβάνει όλα τα μέτρα για την απομάκρυνση των οχημάτων από τις προσόψεις των κτιρίων. Εάν, κατά την εκτέλεση των εργασιών, ένα όχημα βρίσκεται σε επικίνδυνη ζώνη πτώσης παγετών και πάγου, ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει εργασίες σε αυτόν τον τομέα και είναι υπεύθυνος για ζημιά στο όχημα και κυρώσεις που επιβάλλονται σε σχέση με αυτό από τις αρχές. τεχνικός έλεγχοςδεν μεταφέρει.

4.15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τον χώρο εργασίας του.

4.16. Οι εγγυήσεις ποιότητας ισχύουν για όλες τις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο βάσει της παρούσας Σύμβασης.

4.17. Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για την ακεραιότητα της στέγης και του συστήματος αποχέτευσης κατά την περίοδο των εργασιών και κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των εργασιών εγγυάται την ακεραιότητα της στέγης και του συστήματος αποχέτευσης.

4.18. Ο ανάδοχος έργου είναι υπεύθυνος για την ακεραιότητα των εξωτερικών μονάδων split συστημάτων και διαδρομών που βρίσκονται στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Εάν αυτός ο εξοπλισμός καταστραφεί, ο Ανάδοχος θα διορθώσει το πρόβλημα με δικά του έξοδα.

5. Ευθύνη των μερών και διαδικασία επίλυσης διαφορών.

5.1. Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών για την ολοκλήρωση των εργασιών που ορίζονται από τη σύμβαση, ο Ανάδοχος καταβάλλει στον Πελάτη πρόστιμο ύψους 0,2% της αξίας της σύμβασης για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης, αλλά όχι περισσότερο από το 5% της κόστος.

5.2. Εάν ο Πελάτης παραβιάσει τις προθεσμίες για την πραγματοποίηση πληρωμών για εκπληρωμένη υποχρέωση, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει στον Πελάτη απαίτηση να καταβάλει πρόστιμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά όχι περισσότερο από το 5% του ποσού πληρωμής. Ο Πελάτης δεν ευθύνεται για καθυστερημένη πληρωμή για εργασία που εκτελείται, εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

5.3. Το πρόστιμο και το πρόστιμο υπολογίζονται με βάση την αξία της υποχρέωσης χωρίς ΦΠΑ και καταβάλλονται από τον υπαίτιο βάσει έγγραφης αξίωσης και τιμολογίου που του εκδόθηκε από το άλλο μέρος. Η αξίωση και το τιμολόγιο αποστέλλονται στον ένοχο με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που καθορίζεται από το μέρος στην παρούσα συμφωνία.

5.4. Σε όλα τα άλλα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, τα μέρη καθοδηγούνται από Αστικός Κώδικας RF και άλλοι κανονισμοίπου περιέχει κανόνες αστικού δικαίου.

5.5. Όλες οι διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά παραπέμπεται στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας σύμφωνα με τη διαδικασία αξιώσεων. Η προθεσμία απάντησης σε μια αξίωση είναι 10 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της με συστημένη επιστολή.

6. Τελικές διατάξεις.

6.1. Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της από τα μέρη και ισχύει μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής εκπλήρωσης από τα μέρη όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εγγύησης.

6.2. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε υποχρεωτική εγγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6.3. Όλες οι αλλαγές και οι προσθήκες στη συμφωνία ισχύουν εάν γίνουν εγγράφως, υπογραφούν από τα μέρη και καταχωρηθούν στο Μητρώο.

6.4. Όλες οι αλλαγές στους όρους της παρούσας Συμφωνίας (εκτός από τα στοιχεία των Μερών) που αντικατοπτρίζονται στην αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα κ.λπ. καθίστανται δεσμευτικές για τα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι αντικατοπτρίζονται στις σχετικές πρόσθετες συμφωνίες (ρήτρα 7.2).

6.5. Εάν κάποιο από τα μέρη αλλάξει τη νομική ή ταχυδρομική διεύθυνση, το όνομα ή τα τραπεζικά στοιχεία του, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το άλλο μέρος εντός 7 ημερών και η επιστολή πρέπει να αναφέρει ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας.

6.6. Η παρούσα συμφωνία έχει συνταχθεί σε δύο αντίγραφα, το καθένα έχει το ίδιο νομική ισχύ, ένα αντίγραφο για καθένα από τα μέρη συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος Νο. 1, Νο. 2, Νο. 3.

7. Διευθύνσεις και στοιχεία των μερών

Παράρτημα αρ. 3

στη συμφωνία

Αρ.___ με ημερομηνία «___» ______ 20__

ΜΟΡΦΗ

ΠΡΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μόσχα "___" _________ 20___

_____________________, εφεξής καλούμενος ως «Πελάτης», εκπροσωπούμενος από τον _______________, ενεργώντας βάσει του Κανονισμού και του Πληρεξούσιου Αρ. 17 της 14ης Απριλίου 2014, αφενός, και ________________________________________________________________,

(όνομα οργανισμού)

εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενος από _________________________________________________________________________________,

(θέση, πλήρες όνομα)

ενεργώντας με βάση _________________________________________________________________,

(Χάρτης, Κανονισμοί, Πληρεξούσιο)

από την άλλη πλευρά, συλλογικά αναφερόμενα ως «Μέρη», συνέταξαν την παρούσα πράξη ως εξής:

1. Σύμφωνα με τη Συμφωνία αριθ. , παγάκια και πάγος του Παραρτήματος του Ομοσπονδιακού Δημοσιονομικού Ιδρύματος «Κέντρο» υγιεινής και επιδημιολογίας στην πόλη της Μόσχας» στην Κεντρική Διοικητική Περιφέρεια της Μόσχας.

2. Η πραγματική ποιότητα των υπηρεσιών πληροί (δεν πληροί) τις απαιτήσεις της Συμφωνίας:

3. Οι παραπάνω υπηρεσίες, σύμφωνα με τη Σύμβαση, πρέπει να εκτελεστούν την «___» ____________ 20___, αλλά πράγματι εκτελέστηκαν την «____»__________ 20___.

4. Μειονεκτήματα των υπηρεσιών: (αναγνωρίστηκε/μη ταυτοποιημένη)

______________________________________________________________________

5. Αποτελέσματα εργασιών βάσει της Συμφωνίας:

______________________________________________________________________

Παράρτημα Νο. 1

στη συμφωνία

Αρ.___ με ημερομηνία «___» ______ 20__

Όροι αναφοράς

για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της οροφής από χιόνι, παγάκια και πάγο __________ στη διεύθυνση:

______________________________

1. Ο εργολάβος με δικούς του πόρους, μέσα και υλικά εκτελεί εργασίες καθαρισμού της στέγης σε απόσταση 1,5 μέτρου από την άκρη, καθώς και από τις μαρκίζες, τα στέγαστρα και τις προσαρτήσεις των τοίχων του κτιρίου, από χιόνι, παγάκια. και πάγος. Αφαίρεση χιονιού και πάγου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών περιμετρικά του κτιρίου _______________

Το διοικητικό 4όροφο κτίριο έχει δίρριχτη στέγη, γαλβανισμένη μεταλλική στέγη, και έχει περίφραξη περιμετρικά του κτιρίου. Το μήκος της καθαρισμένης στέγης κατά μήκος της περιμέτρου του κτιρίου είναι 164 γραμμικά μέτρα, το κουβούκλιο της κεντρικής εισόδου είναι 15 τ.μ., το κουβούκλιο της εισόδου του εργαστηρίου και το κουβούκλιο της εσωτερικής εισόδου από την αυλή στο διοικητικό το κτίριο είναι 12 τ.μ.

2. Όροι παροχής υπηρεσιών: από τη στιγμή σύναψης της σύμβασης για 3 μήνες.

3. Βασικές απαιτήσεις για την εκτέλεση της εργασίας.

3.1. Ο καθαρισμός της οροφής από χιόνι, πάγο και παγάκια πραγματοποιείται χωρίς περιορισμό του αριθμού των καθαρισμών, καθώς συσσωρεύονται. Οι εργασίες εκτελούνται καθώς συσσωρεύεται χιονοκάλυψη εντός 1 εργάσιμης ημέρας, από τη στιγμή που ο Πελάτης υποβάλλει αίτηση τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο.

3.2. Το χιόνι, ο πάγος και τα παγάκια καθαρίζονται περιμετρικά της οροφής σε απόσταση 1,5 m από την άκρη, καθώς και προεξοχές, γείσα, στέγαστρα, προσαρτήματα και χοάνες.

3.3. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις προφυλάξεις ασφαλείας.

3.4. Ανεξάρτητα από την κλίση των στεγών, ο καθαρισμός τους από το χιόνι και τον πάγο πραγματοποιείται στο υποχρεωτική εφαρμογήΟι εργαζόμενοι του Αναδόχου έχουν δοκιμάσει συστήματα ασφαλείας και ανθεκτικά σχοινιά ασφαλείας. Οι υπάλληλοι του Αναδόχου πρέπει να έχουν αντιολισθητικά παπούτσια.

3.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει προφυλάξεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας, ενώ οι επικίνδυνες περιοχές πρέπει να είναι περιφραγμένες στο πλάτος πιθανής πτώσης χιονιού και πάγου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος τοποθετεί άτομα σε υπηρεσία.

3.6. Οι στέγες των κτιρίων πρέπει να καθαρίζονται από χιόνι και πάγο μόνοξύλινα ή πλαστικά φτυάρια. Η χρήση μεταλλικών φτυαριών, λοστών, τσεκουριών κ.λπ. για τους σκοπούς αυτούς είναι απαράδεκτη για την αποφυγή ζημιών στην οροφή.

3.7. Μετά τον καθαρισμό, ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγξει την κατάσταση της στέγης για ζημιές, οι οποίες πρέπει να επισκευαστούν άμεσα με τις δυνάμεις και τα μέσα του Αναδόχου.

3.8. Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει καθημερινάτις καθημερινές, και επίσης, εάν είναι απαραίτητο, τα Σαββατοκύριακα ή διακοπέςΤουλάχιστον 2 εργαζόμενοι για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού χιονιού και πάγου από στέγες.

4. Απαιτήσεις για τον Ανάδοχο.

4.1. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, SNiP και SanPiN.

4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισυνάψει στη σύμβαση όλα τα αντίγραφα έγκυρων αδειών εργασίας για εργασίες σε μεγάλο υψόμετρο, αντίγραφα αναρριχητικών βιβλίων των υπαλλήλων του που εκτελούν εργασίες στο χώρο του Πελάτη. Όλα τα αντίγραφα με τη σφραγίδα και την υπογραφή του Αναδόχου συντάσσονται ως παραρτήματα της Σύμβασης.

4.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες συμπεριφοράς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που ισχύουν στην επικράτεια του Πελάτη, καθώς και τις καθιερωμένες απαιτήσεις για την προστασία της εργασίας, την πυρασφάλεια και τα μέτρα διασφάλισης της περιβαλλοντικής ασφάλειας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή οργάνωση των εργασιών και τη διαθεσιμότητα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό του Αναδόχου.

4.4. Κατά την εκτέλεση εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου και άλλων νομικών πράξεων για την ασφάλεια των εργασιών. Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για παραβίαση αυτών των απαιτήσεων.

4.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες των εποπτικών αρχών.

4.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση βλάβης της περιουσίας του Πελάτη, των υπαλλήλων του ή τρίτων κατά την εκτέλεση εργασιών ή υπηρεσιών, να αποζημιώσει πλήρως τις ζημίες.

4.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν εύλογου αιτήματος του Πελάτη, να φροντίζει για την άμεση αντικατάσταση του προσωπικού που παρέχει εσφαλμένα υπηρεσίες.

4.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί εργασίες χωρίς να διαταράσσει τον λειτουργικό σκοπό του κτιρίου (χωρίς να μετατοπίζει ή να διαταράσσει το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό εργασίας των εργαζομένων του Υποκαταστήματος).

4.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί εργασίες κατά τις ώρες που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη.

4.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί εργασίες υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου εκπροσώπου του.

4.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τον χώρο εργασίας του.

4.12. Οι εγγυήσεις ποιότητας ισχύουν για όλες τις εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο για αυτήν την προσφορά.

4.13. Ο Ανάδοχος υποβάλλει κατάλογο εργαζομένων που προσλαμβάνονται για την εκτέλεση των εργασιών, που συμφωνείται με τον Αρχιμηχανικό του Κλάδου. Ως παράρτημα της Σύμβασης καταρτίζεται κατάλογος με τηλέφωνα επικοινωνίας των υπαλλήλων του Αναδόχου.

4.14. Ο Ανάδοχος παρέχει στους υπαλλήλους του όλα τα απαραίτητα εργαλεία, υλικά και εξοπλισμό για την εκπλήρωση της σύμβασης.

4.15. Όλοι οι εργαζόμενοι στον Ανάδοχο πρέπει να υποβάλλονται σε εκπαίδευση ασφάλειας και προστασίας της εργασίας.

4.16. Ο Πελάτης δεν ευθύνεται για τις ενέργειες των εκπροσώπων του Αναδόχου κατά την εκτέλεση εργασιών στην επικράτεια του Υποκαταστήματος.

4.17. Εκτελεστής της εργασίας σε αυτό τεχνικές προδιαγραφέςφέρει την πλήρη ευθύνη για την ακεραιότητα της στέγης και του αποχετευτικού συστήματος κατά την περίοδο των εργασιών, και για 7 μήνες εγγυάται την ακεραιότητα της στέγης και του συστήματος αποχέτευσης.

αριθμός λήψεων: 2134

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

ημερομηνία και τόπος υπογραφής

___(όνομα ή πλήρες όνομα) ___, εφεξής καλούμενος ως «Πελάτης», εκπροσωπούμενος από τον ___ (θέση, πλήρες όνομα) ___, ενεργώντας βάσει του ______, αφενός, και___ (όνομα ή πλήρες όνομα) ___, εφεξής καλούμενος «Εκτελεστής», εκπροσωπούμενος από ___ (θέση, πλήρες όνομα) ___, ενεργώντας με βάση ___ (Χάρτης, κανονισμοί, πληρεξούσιο ή διαβατήριο)Οι ___, από την άλλη πλευρά, έχουν συνάψει την παρούσα Συμφωνία ως εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1.1. Βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, κατόπιν εντολής του Πελάτη, να παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού για την επικράτεια της _________________, που βρίσκεται στη διεύθυνση: _________________, και ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο κατάλογος των μέτρων για τον καθαρισμό της περιοχής ορίζεται στην ανάθεση του Πελάτη (Παράρτημα N _________________, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας).

1.2. Όροι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού:

1.2.1. Έναρξη: ______________.

1.2.2. Κατάληξη:___________.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:

2.1.1. Μην αρχίσετε να παρέχετε υπηρεσίες αργάπου ορίζονται στην ενότητα 1.2.1 της παρούσας Συμφωνίας.

2.1.2. Παρέχετε μόνοι σας υπηρεσίες καθαρισμού χρησιμοποιώντας τον δικό σας εξοπλισμό.

2.1.3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Πελάτη σχετικά με τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

2.1.4. Εντός ______ περιόδου, ειδοποιήστε τον Πελάτη για την ολοκλήρωση του καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ολοκλήρωσής του, και δώστε στον Πελάτη τα πρωτότυπα του τιμολογίου και το πιστοποιητικό των παρεχόμενων υπηρεσιών (Παράρτημα Αρ. _________________, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας).

2.1.5. Εντός ________ από την ημερομηνία υπογραφής του πιστοποιητικού παρεχόμενων υπηρεσιών, αφαιρέστε από την περιοχή που καθορίζεται στην ενότητα 1.1 της παρούσας Συμφωνίας τον εξοπλισμό που ανήκει στον Ανάδοχο που χρησιμοποιήθηκε για την παροχή υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

2.2. Ο πελάτης αναλαμβάνει:

2.2.1. Παρέχετε στον Ανάδοχο τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών: ________________ το αργότερο έως τις ___________.

2.2.2. Παροχή πρόσβασης στους υπαλλήλους και στον εξοπλισμό του Αναδόχου στην περιοχή που καθορίζεται στην ενότητα 1.1 της παρούσας Συμφωνίας.

2.2.3. Πληρώστε για τις υπηρεσίες που παρέχονται με το ποσό, τον τρόπο και τους όρους που καθορίζονται από την παρούσα Συμφωνία.

2.3. Ο ερμηνευτής έχει το δικαίωμα:

2.3.1. Συμμετοχή τρίτων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες τρίτων σαν να ήταν δικές του.

2.3.2. Ολοκληρώστε τις εργασίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας πριν από τη λήξη της περιόδου που ορίζεται στην ενότητα 1.2.2 της παρούσας Συμφωνίας (νωρίς).

2.4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:

2.4.1. Ελέγξτε την πρόοδο και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς να παρεμβαίνουν στις δραστηριότητες του Αναδόχου.

2.5. Εάν υπάρχουν παράπονα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αναφέρετε μια λίστα ελλείψεων στην έκθεση και συμφωνήστε με τον Ανάδοχο για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία διόρθωσής τους.

3. ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1. Η τιμή της σύμβασης είναι _____ (_________) ρούβλια.

3.2. Διαδικασία πληρωμής:

3.2.1. Προκαταβολή ύψους _____ (_________) ρούβλια καταβάλλεται από τον Πελάτη εντός _______ ημερών από την ημερομηνία υπογραφής από τα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας με την ακόλουθη σειρά: ________________ (επιλογές: με μεταφορά χρημάτων στον τρέχοντα λογαριασμό του Αναδόχου, με κατάθεση μετρητά στο ταμείο του Αναδόχου).

3.2.2. Το ποσό των _____ (_________) ρούβλια καταβάλλεται από τον Πελάτη εντός _______ ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης λαμβάνει το πιστοποιητικό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

4.1. Για μη εκπλήρωση ή ακατάλληλη εκπλήρωση της παρούσας Συμφωνίας, τα μέρη ευθύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

4.2. Διαφορές και διαφωνίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται από τα Μέρη μέσω διαπραγματεύσεων και εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, στο δικαστήριο.

4.3. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της από τα Μέρη και ισχύει έως ότου τα Μέρη εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

4.4. Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, ένα για καθένα από τα Μέρη.

__________ __________

Κοινωνία με περιορισμένης ευθύνης"_____________", εφεξής καλούμενος ως "Ανάδοχος", εκπροσωπούμενος από Γενικός Διευθυντής _________________________________, ενεργώντας με βάση τον Χάρτη, αφενός, και

Αντιπροσωπευόμενος από _____________________________________, ενεργώντας βάσει του Χάρτη, εφεξής καλούμενος ως «Πελάτης», από την άλλη πλευρά, συνήφθη στην παρούσα Συμφωνία, εφεξής καλούμενη «Συμφωνία» ως εξής:

1. Αντικείμενο της Συμφωνίας:

1.1. Σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει την εργασία που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, να παραδώσει το αποτέλεσμα της εργασίας στον Πελάτη και ο Πελάτης δεσμεύεται να αποδεχθεί το αποτέλεσμα της εργασίας και να πληρώσει για την εργασία που εκτελείται στο ποσό που καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία .

1.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες:

1.2.1. Καθαρισμός αγωγού CFC στη διεύθυνση: ____________________

2. Προθεσμίες ολοκλήρωσης της εργασίας.

2.1.Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

2.2. Ολοκλήρωση εργασιών - το αργότερο εντός 3 (τρεις) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών.

3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται:

3.1.1. Εκτελέστε εργασίες υψηλής ποιότητας, έγκαιρες και ασφαλείς σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν στη Ρωσική Ομοσπονδία για την ασφάλεια και την πυρασφάλεια κατά την εργασία.

3.2. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα:

2.2.1. Να αναστείλει την εργασία εάν, κατά την εκτέλεση της εργασίας, καταστεί σαφές ότι είναι ακατάλληλη η συνέχισή της ή αδυναμία περαιτέρω εκτέλεσης, ειδοποιώντας σχετικά τον Πελάτη εντός τριών ημερών από την αναστολή της εργασίας.

3.2.2. Συμμετοχή του υπεργολάβου για την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται στην ενότητα 1.2.

3.3. Ο πελάτης υποχρεούται:

3.3.1. Παρέχετε ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση σε φρεάτια, σήτες εισαγωγής και άλλες εισόδους (εξόδους) του αγωγού που πρόκειται να καθαριστεί.

3.3.2. Εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης Εργασιών από τον Ανάδοχο, εάν δεν υπάρχουν παράπονα για την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται από τον Ανάδοχο, υπογράψτε το παραπάνω Πιστοποιητικό και επιστρέψτε ένα αντίγραφο στον Ανάδοχο ή υποβάλει εγγράφως αιτιολογημένη άρνηση υπογραφής τους.

3.4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:

3.4.1. Ελέγχετε ανά πάσα στιγμή την πρόοδο και την ποιότητα των εργασιών που εκτελούνται από τον Ανάδοχο, χωρίς να παρεμβαίνουν στις δραστηριότητές του.

4. Τιμή συμβολαίου.

4.1. Το κόστος των εργασιών του Αναδόχου που προβλέπεται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με την ρήτρα 1.2. είναι:

4.1.1. Το κόστος καθαρισμού του αγωγού CFC είναι 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσια) ρούβλια, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4.2. Η πληρωμή πραγματοποιείται με μεταφορά του 100% των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών.

4.3. Αν χρειαστεί, πρόσθετη εργασία, που δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, το κόστος της πρόσθετης εργασίας καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Αναδόχου και καταβάλλεται σε ξεχωριστό τιμολόγιο.

4.4. Το κόστος της εργασίας μπορεί να αλλάξει με συμφωνία των μερών και να καθοριστεί με πρόσθετη συμφωνία στην παρούσα Συμφωνία.

5. Υπευθυνότητα.

5.1. Για μη εκπλήρωση ή ακατάλληλη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, καθένα από τα μέρη φέρει την ευθύνη ανεξάρτητα εντός των ορίων των περιστάσεων σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία και τη συμφωνία.

5.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του κόστους εργασίας, ο Πελάτης καταβάλλει στον Ανάδοχο πρόστιμο ύψους 0,01% του απλήρωτου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης πληρωμής, αλλά όχι περισσότερο από το 10% του μη καταβληθέντος ποσού.

6. Διαδικασία επίλυσης διαφορών.

6.1. Διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των όρων της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται μέσω κοινών διαπραγματεύσεων και τεκμηριώνονται γραπτώς. Εάν οι διαφορές και οι διαφωνίες δεν επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων, υπόκεινται σε εξέταση Διαιτητικό ΔικαστήριοΠεριοχή Περμ.

7. Πρόωρη καταγγελία της Σύμβασης.

7.1. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί με συμφωνία των Μερών, καθώς και μονομερώς, με την επιφύλαξη προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο Μέρος που αναφέρει τους λόγους καταγγελίας μέσω ταχυδρομείου.

7.2. Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιείται από τα μέρη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά τη λήξη της Σύμβασης, καθώς και με την προσωρινή αναστολή των εργασιών με πρωτοβουλία ενός από τα Μέρη, η ολοκληρωμένη εργασία μεταφέρεται σύμφωνα με την αναφορά μέτρησης της εργασίας που πραγματικά ολοκληρώθηκε κατά τη στιγμή της μεταφοράς, μετά την οποία ο Πελάτης πραγματοποιεί πληρωμές στον Ανάδοχο για τις εκτελεσθείσες εργασίες.

8. Διάρκεια της σύμβασης

8.1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της και ισχύει έως ότου τα μέρη εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

8.2. Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν τερματίζει τις ανεκπλήρωτες ή εσφαλμένα εκπληρωμένες υποχρεώσεις των Μερών.

9. Τελικές διατάξεις.

9.1. Οποιεσδήποτε αλλαγές και προσθήκες στην παρούσα Συμφωνία είναι έγκυρες υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται εγγράφως και υπογράφονται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Μερών.

9.2 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα ίσης νομικής ισχύος, ένα για κάθε ένα από τα μέρη.

η πόλη __________ "___"________ ___ η πόλη _________________________________, εφεξής καλούμενη ______ «Πελάτης», (όνομα ή ονοματεπώνυμο) που εκπροσωπείται από τον ______________________________________________, ενεργώντας___ βάσει (θέση, πλήρες όνομα) _________________________________________________ (και με ένα μέρος, Χάρτης, κανονισμοί, πληρεξούσιο ή διαβατήριο) ________________________________, εφεξής καλούμενος ______ «Εκτελεστής», (όνομα ή ονοματεπώνυμο) εκπροσωπούμενος από _________________________________________________, ενεργώντας βάσει (θέση, πλήρες όνομα) _________________________________________________________________, αφετέρου, (Χάρτης , κανονισμούς, πληρεξούσιο ή διαβατήριο) έχουν συνάψει την παρούσα Συμφωνία ως εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1.1. Βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, με οδηγίες του Πελάτη, να παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού για την επικράτεια της ______________, που βρίσκεται στη διεύθυνση: ________________, και ο Πελάτης αναλαμβάνει να πληρώσει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο κατάλογος των μέτρων για τον καθαρισμό της περιοχής ορίζεται στην ανάθεση του Πελάτη (Παράρτημα N __, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας).

1.2. Όροι παροχής υπηρεσιών καθαρισμού:

1.2.1. Έναρξη: _________________________________________________.

1.2.2. Τέλος: ________________________________________________.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:

2.1.1. Ξεκινήστε την παροχή υπηρεσιών το αργότερο μέχρι την περίοδο που καθορίζεται στην ενότητα 1.2.1 της παρούσας Συμφωνίας.

2.1.2. Παρέχετε μόνοι σας υπηρεσίες καθαρισμού χρησιμοποιώντας τον δικό σας εξοπλισμό.

2.1.4. Εντός ______ περιόδου, ειδοποιήστε τον Πελάτη για την ολοκλήρωση του καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ολοκλήρωσής του, και δώστε στον Πελάτη τα πρωτότυπα του τιμολογίου και το πιστοποιητικό των παρεχόμενων υπηρεσιών (Παράρτημα Αρ. __, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας).

2.2. Ο πελάτης αναλαμβάνει:

2.3. Ο ερμηνευτής έχει το δικαίωμα:

2.3.3. Η άρνηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία υπόκειται σε πλήρη αποζημίωση για ζημίες στον Πελάτη.

2.4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:

2.4.2. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει τη Σύμβαση με την επιφύλαξη καταβολής στον Ανάδοχο των πραγματικών εξόδων που υποβλήθηκαν από αυτόν.

2.4.3. Εάν υπάρχουν παράπονα σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αναφέρετε μια λίστα ελλείψεων στην έκθεση και συμφωνήστε με τον Ανάδοχο για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία διόρθωσής τους.

3. ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1. Η τιμή της σύμβασης είναι _____ (_________) ρούβλια.

3.2. Διαδικασία πληρωμής:

3.3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης με υπαιτιότητα του Πελάτη, οι υπηρεσίες υπόκεινται σε πλήρη εξόφληση.

3.4. Σε περίπτωση που η αδυναμία εκτέλεσης προέκυψε λόγω περιστάσεων για τις οποίες κανένα από τα Μέρη δεν ευθύνεται, ο Πελάτης θα αποζημιώσει στον Ανάδοχο τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν.

4. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

4.2. Διαφορές και διαφωνίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας επιλύονται από τα Μέρη μέσω διαπραγματεύσεων και, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέσω δικαστηρίου.

4.4. Οι αλλαγές στους όρους της Συμφωνίας επισημοποιούνται από τα Μέρη με τη μορφή πρόσθετων συμφωνιών, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής τους από τα Μέρη.

4.5. Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας και οι πρόσθετες συμφωνίες της είναι εμπιστευτικές και δεν υπόκεινται σε αποκάλυψη.

4.6. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να ενημερώνονται μεταξύ τους για όλες τις αλλαγές στο δικό τους νομικές διευθύνσεις, τραπεζικά στοιχεία, καθώς και αριθμούς τηλεφώνου το αργότερο _____ ημέρες μετά την αλλαγή τους.

4.7. Σε όλες τις άλλες πτυχές που δεν προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία, τα μέρη καθοδηγούνται από τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

4.8. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα με ίση νομική ισχύ, ένα για κάθε Μέρος.

4.9. Εφαρμογές:

1. Καθήκον του πελάτη για τον καθαρισμό της περιοχής (Παράρτημα N ____).

2. Πιστοποιητικό παρεχόμενων υπηρεσιών (Παράρτημα N ___).

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Πελάτης: ________________________________________________________________

Εκτελεστής: _________________________________________________

________________________________________________________________

Πελάτης: Ανάδοχος: ________________________________ ________________________________ ________________/_____________ ________________/______________ M.P.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

3. ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αντικείμενο της Συμφωνίας:

2. Προθεσμίες ολοκλήρωσης της εργασίας.

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών.

4. Τιμή συμβολαίου.

5. Υπευθυνότητα.

6. Διαδικασία επίλυσης διαφορών.

7. Πρόωρη καταγγελία της Σύμβασης.

8. Διάρκεια της σύμβασης

9. Τελικές διατάξεις.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

3. ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας